Пользуетесь ли вы услугами страховой компании?

Да, у меня несколько полисов
Да, правда автомобиль только застрахован
Думаю о приобретении
Нет, лишних денег у меня нет
Нет, я не верю в это

Судебные материалы Республики Беларусь

Страница 2

Постановление апелляционной инстанции экономического суда Гомельской области от 18.01.2016 (дело N 370-15/2015-254А)
Требование: О взыскании пеней за необоснованное уклонение от подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. Обстоятельства: Подрядчик представил заказчику акт, который был возвращен с замечаниями. Заказчик представил откорректированный акт более чем через три месяца. Решение: Требование не удовлетворено, так как подрядчик не доказал факт необоснованного уклонения заказчика от подписания акта.
------------
Решение экономического суда Брестской области от 13.01.2016 (дело N 323-7/2015)
Требование: О признании недействительной государственной регистрации создания сооружения на основании строительства и ввода в эксплуатацию. Обстоятельства: Представленный для государственной регистрации технический паспорт не соответствовал требованиям законодательства. Решение: Требование удовлетворено, так как государственная регистрация не соответствовала законодательству, оно было подтверждено документально и не оспаривалось.
------------
Постановление апелляционной инстанции экономического суда Гомельской области от 11.01.2016 (дело N 372-5/2015-246А)
Требование: О взыскании: 1) Процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме; 2) Процентов за пользование коммерческим займом. Обстоятельства: Первоначальный кредитор уступил новому кредитору свои права на взыскание долга, вытекающие из договора поставки. Решение: 1) Требование не удовлетворено, так как договор уступки требования не содержал срока уплаты долга. Следовательно, соответствующее обязательство должно было быть исполнено в семидневный срок со дня поступления письменного требования о его исполнении, а не с момента просрочки оплаты товара; 2) Требование не удовлетворено, так как договоры не содержали условий о коммерческом займе.
------------
Постановление апелляционной инстанции экономического суда Гомельской области от 11.01.2016 (дело N 384-5/2015-247А)
Требование: Об отказе во взыскании задолженности по лизинговым платежам. Обстоятельства: Стороны подписали соглашение о расторжении договора финансового лизинга, в котором определили размер и сроки уплаты задолженности лизингополучателем. Предмет лизинга передан лизингодателю. Решение: Требование не удовлетворено, так как лизингополучатель должен был оплатить задолженность.
------------
Уплаченные заказчиком за работы денежные средства не могут являться убытками, так как из содержания выполненных работ, а также характера выявленных недостатков следует, что выполненные ответчиком работы в целом пригодны для дальнейшего использования
------------
Приостановление выполнения проектных работ произошло по инициативе самого истца, что в рассматриваемом случае исключает вину ответчика
------------
Решение экономического суда Брестской области от 05.01.2016 (дело N 254-4/2015)
Требование: О взыскании долга за поставленный товар и услуги по его доставке. Обстоятельства: Должностное лицо ответчика без наличия надлежащих полномочий от имени другого лица подписало товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг). Решение: Требование удовлетворено, поскольку при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица.
------------
Проезд по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь. Обжалование акта транспортной инспекции за взыскание платы в увеличенном размере
------------
Взыскание уплаченного долга и выплаченных дивидендов (часть 2)
------------
Взыскание уплаченного долга и выплаченных дивидендов (часть 1)
------------
Лицензионные требования к лицензиату - организатору азартных игр. Запрет на допуск в игорное заведение физических лиц, самостоятельно ограничивших себя в посещении игорных заведений на территории Республики Беларусь
------------
Порядок принятия решения общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью о выходе общества из процедуры ликвидации. Пример из практики
------------
Договор купли-продажи доли в уставном фонде. Порядок взыскания стоимости доли в уставном фонде
------------
Решение экономического суда Брестской области от 30.12.2015 (дело N 262-4/2015)
Требование: О признании недействительным решения органа финансовых расследований. Обстоятельства: Вследствие принятия к бухгалтерскому учету ТТН, не имевших юридической силы, плательщиком необоснованно принят к вычету НДС и занижены объекты налогообложения для исчисления иных налогов. Плательщику доначислены НДС, налог на прибыль и пени. Решение: Требование не удовлетворено, поскольку имевшиеся доказательства опровергали факты совершения плательщиком отраженных в указанных ТТН хозяйственных операций.
------------
Решение экономического суда Брестской области от 29.12.2015 (дело N 249-4/2015)
Требование: О возмещении убытков в виде выплаченного страхового возмещения. Обстоятельства: В связи с наступлением страхового случая (повреждения застрахованного имущества в результате проникновения воды) страхователем было выплачено страховое возмещение. Согласно акту обследования причиной проникновения воды являлось повреждение оборудования, находившегося в зоне ответственности коммунального предприятия. Решение: Требование удовлетворено, так как к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
------------
Нарушение правил эксплуатации транспортного средства не исключает обязанности страховщика выплатить страховое возмещение
------------
Недействительность уступаемого требования лишает права нового кредитора на взыскание несуществующего долга с должника
------------
Выводы проверяющих не могут быть предметом судебного разбирательства при обжаловании их действий
------------
Правила расчета штрафных санкций при привязке цены договора к иностранной валюте
------------
Страховое возмещение
------------
Арендатор не вправе отказаться от договора аренды при наличии у него финансовых сложностей с уплатой арендной платы
------------
Несвоевременное исполнение должником денежного обязательства по договору дает право кредитору требовать уплаты штрафных санкций, в т.ч. и когда финансирование осуществляется за счет бюджетных средств
------------
При оценке доводов о качестве оказанных услуг принимаются во внимание цели заключения договора и его условия о порядке определения стоимости оказанных услуг
------------
При одностороннем отказе от договора согласия второй стороны не требуется, договор считается прекратившим свое действие с момента заявления такого отказа
------------
Признание судом несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства
------------
Нарушение правил приемки товара по качеству
------------
Постановление экономического суда Витебской области от 24.12.2015 (дело N 295-12Ап/2015)
О наложении административного взыскания Обстоятельства: Юридическое лицо реализовывало и хранило товары, подлежавшие маркировке контрольными (идентификационными) знаками, без контрольных (идентификационных) знаков. Решение: Юридическое лицо подвергнуто штрафу с конфискацией изъятых предметов административного правонарушения и взысканием стоимости реализованных предметов административного правонарушения.
------------
Постановление экономического суда Гомельской области от 22.12.2015 (дело N 293-2Ап/2015)
О наложении административного взыскания Обстоятельства: Организации вменялись в вину реализация и хранение товара без маркировки контрольными (идентификационными) знаками. Решение: Организация подвергнута штрафу с конфискацией товара.
------------
Постановление апелляционной инстанции экономического суда Гомельской области от 22.12.2015 (дело N 278-10/2015-229А)
Требование: Об отказе во взыскании основного долга за потребленную электроэнергию. Обстоятельства: При проведении проверки абонента энергоснабжающая организация выявила нарушение в схеме подключения электросчетчика. Составлены акты о нарушении правил пользования электрической энергией, на основании которых произведен перерасчет стоимости потребленной абонентом электроэнергии. Решение: Требование не удовлетворено, так как при указанных обстоятельствах энергоснабжающая организация вправе произвести перерасчет по тарифам, действующим на момент обнаружения.
------------
Постановление апелляционной инстанции экономического суда Брестской области от 22.12.2015 (дело N 242-6/2015/303А)
Требование: О признании торгов недействительными. Обстоятельства: При проведении процедуры закупки товаров был определен победитель, третье лицо, предложение которого удовлетворяло условиям, изложенным в документации для переговоров по закупке товаров. Решение: Требование не удовлетворено, поскольку истцом оспаривались торги, фактически же проводились не торги, а переговоры по закупке. Дополнительно: В задании на проведение процедуры закупки было указано, что критерием оценки предложения будет являться наименьшая цена с учетом сроков осуществления платежей и условий поставки, а не наименьшая цена, как указал истец.
------------
Проектные и изыскательские работы
------------
Заем и перевод долга
------------
Взыскание пени и процентов
------------
Требование о признании недействительным решения исполнительного комитета в части включения капитального строения в перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей
------------
Строительный подряд. Во взыскании пени и процентов отказано
------------
Страховой случай. Залитие квартиры. Взыскание ущерба с жилищно-эксплуатирующей организации
------------
Постановление экономического суда Гродненской области от 17.12.2015 (дело N 619-9Ап/2015)
О наложении административного взыскания Обстоятельства: Юридическое лицо осуществляло продажу товара без документов, подтверждавших его отпуск в реализацию. Решение: Юридическое лицо подвергнуто административному взысканию в виде штрафа с конфискацией товара, указанного в протоколе описи арестованного и (или) изъятого имущества.
------------
Постановление экономического суда Гродненской области от 17.12.2015 (дело N 615-9Ап/2015)
О наложении административного взыскания Обстоятельства: Юридическое лицо осуществляло хранение и реализацию товарно-материальных ценностей без наличия документов, подтверждавших поступление (приобретение) товара и отпуск товара в реализацию. Решение: Юридическое лицо подвергнуто штрафу с конфискацией изъятых товаров и конфискацией выручки, полученной от реализации товаров без документов. Дополнительно: При реализации товара в порядке розничной торговли по образцам их перевозка, не являющаяся автомобильной перевозкой для собственных нужд, осуществляется с оформлением ТТН. Перевозка товаров, являющаяся автомобильной перевозкой для собственных нужд, осуществляется с оформлением ТН.
------------
Постановление апелляционной инстанции экономического суда Брестской области от 17.12.2015 (дело N 262-8/2015/302А)
Требование: О признании недействительным решения исполкома. Обстоятельства: Владелец рекламного щита установил его в другом месте, нежели было определено выданным ему разрешением. Полученные от исполкома предписания с требованием об устранении указанного нарушения владелец не исполнил. Исполком принял решение о демонтаже рекламного щита. Решение: Требование не удовлетворено, поскольку рекламный щит был размещен не в том месте, которое было определено выданным паспортом наружной рекламы, следовательно, без разрешения.
------------
Постановление апелляционной инстанции экономического суда Гомельской области от 15.12.2015 (дело N 354-4/2015-228А)
Требование: О признании недействительным решения налогового органа. Обстоятельства: Плательщик не подтвердил документально факт реализации за пределами Республики Беларусь приобретенного им у белорусских производителей продовольственного товара. В результате были доначислены налоги. Решение: Требование не удовлетворено, так как именно плательщик обязан был документально подтвердить факт вывоза и реализации за пределами Республики Беларусь товара, приобретенного им у белорусских организаций.
------------
Заявлен иск о признании оценки недвижимого имущества недостоверной (по материалам судебной практики)
------------
Решение экономического суда Гомельской области от 14.12.2015 (дело N 372-5/2015)
Требование: О взыскании: 1) Долга за поставленный товар; 2) Процентов за пользование чужими денежными средствами; 3) Процентов за пользование коммерческим займом. Обстоятельства: Заключен договор уступки требования. Решение: 1) Требование удовлетворено, так как должник не погасил долг; 2) Требование удовлетворено частично, поскольку договор уступки требования не содержал срока уплаты долга. Следовательно, соответствующее обязательство должно было быть исполнено в семидневный срок со дня поступления письменного требования о его исполнении, а не с момента просрочки оплаты товара; 3) Требование не удовлетворено, так договор поставки не содержал условия о коммерческом займе.
------------
Постановление апелляционной инстанции экономического суда Гомельской области от 14.12.2015 (дело N 302-3/2015-225А)
Требование: Об отказе во взыскании долга по договору строительного подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами. Обстоятельства: Подрядчик выполнил строительные работы, которые заказчик оплатил частично. Решение: Требование не удовлетворено, так как доказательств оплаты стоимости выполненных работ не представлено. Дополнительно: Довод об отсутствии оснований для взыскания стоимости выполненных работ и процентов по причине невыделения денежных средств из бюджета отклонен, поскольку заказчик являлся коммерческой организацией и нес ответственность за выполнение своих договорных обязательств.
------------
Постановление экономического суда Гомельской области от 14.12.2015 (дело N 301-2Ап/2015)
О наложении административного взыскания Обстоятельства: ИП реализовывал товары без наличия документов, подтверждавших приобретение (поступление) товаров. Решение: ИП привлечен к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией арестованного товара.
------------
Решение экономического суда Гомельской области от 10.12.2015 (дело N 370-15/2015)
Требование: О взыскании пеней за нарушение срока рассмотрения справок о стоимости выполненных работ и затратах (актов сдачи-приемки работ). Обстоятельства: Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ за сентябрь возвращен в связи с несогласием с объемами выполненных работ и завышением стоимости материалов. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ за октябрь был подписан заказчиком. Решение: Требование не удовлетворено, так как документы, подтверждавшие необоснованность уклонения заказчика от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, не представлены.
------------
<< Предыдущая | Следующая >>